Inicio » Perfil del contratante

Perfil del contratante

Licitación

Se aprueba inicio de Expediente y el Pliego de cláusulas Administrativas para la ajudicación del contrato de obras consistentes en "REHABILITACIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA CHOZAS MARISMEÑAS"

La licitación se encuentra en el estado: Licitaciones abiertas

Fecha de publicación: 27/11/2017

Mediante  Decreto de Alcaldía, de fecha 27 de noviembre de 2017, se aprueba  el inicio de Expediente y el Pliego  de cláusulas   Administrativas para la adjudicación del contrato  de obras consistentes  en “REHABILITACIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN  DE LA NATURALEZA CHOZAS MARISMEÑAS”, con cargo al Plan Invierte 2017, conforme a los siguientes datos:

Entidad Adjudicataria.-
a) Organismo.- Ayuntamiento de Trebujena.
b) Dirección.- Plaza de España, 1 - 11560 Trebujena (Cádiz)
c) Teléfono.- 956 395028
d) Fax.- 956 165004
e) Número de Expediente.- 2017/2326-3

Objeto del Contrato.-
a) Tipo de Contrato.- Contrato  de Obras
b) Denominación/Objeto- Contrato de obras consistentes en  “REHABILITACIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA CHOZAS MARISMEÑAS”

Tramitación y procedimiento.-
a) Tramitación.- Ordinaria
b) Procedimiento.- Negociado sin publicidad

Tipo licitación.-

a) Tipo: 50.730,07 euros (IVA no incluido)

Presentación de Solicitudes de Participación.
a) Fecha límite de presentación.- Hasta el 14 de diciembre de 2017.

b) Documentación a presentar.- La recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de Presentación.- Registro General Ayuntamiento de Trebujena o cualquier otro medio legalmente previsto.

Apertura de las proposiciones.-
a) Día   hábil siguiente a la conclusión del plazo de presentación de solicitudes.

b) Perfil del contratante  www.trebujena.com.

Trebujena, 29 de noviembre de 2017
EL ALCALDE,


PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE LA OBRA “REHABILITACIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA  NATURALEZA CHOZAS MARISMEÑAS”, CON CARGO AL PLAN INVIERTE 2017. (EXPTE: 2017/2326-3)

 

Artículo 1 .- OBJETO DEL CONTRATO.-

 

Tiene por objeto la adjudicación del contrato  de  obras consistentes en “Rehabilitación Centro de Interpretación de la Naturaleza Chozas Marismeñas”, con cargo al Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 2017 de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, según proyecto redactado a tal efecto por los Servicios Técnicos Municipales.

 

Resultan las  siguientes actuaciones necesarias conforme a los datos que constan en dicho Proyecto:

 

-       Reparación o reposición de cubiertas.

-       Instalación de electricidad con reposición completa de instalación, aprovechando canalizaciones existentes.

-       Instalación de fontanería con reposición de aparatos sanitarios faltantes o en mal estado, así como grifería y conexiones.

 

Dada la complejidad en la ejecución  del capítulo 1 del proyecto, referido a las cubiertas, al tratarse de cubierta tradicional a base de pastos de castañuela, será requisito imprescindible  la acreditación de  experiencia en el sector de cubierta tradicional a base de  pastos de castañuela.

 

El presente contrato tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

Artículo 2 .- PROCEDIMIENTO.-

 

La forma de adjudicación del presente contrato de obras será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

De conformidad con el artículo 177.2TRLCSP no será necesario dar publicidad al procedimiento, no obstante, el artículo 178.1 TRLCSP en aras de garantizar  la concurrencia establece la obligación de solicitar ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible y debiendo dejar constancia en el expediente de las invitaciones cursadas.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.trebujena.es

Artículo 3.-  IMPORTE DEL CONTRATO

 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de  CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS Y SIETE CÉNTIMOS (50.730,07 €), al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por importe de DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS Y TREINTA Y UN CÉNTIMOS (10.653,31€), lo que supone un total de SESNETA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS Y TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (61.383,38€).

Por tanto, el valor estimado del contrato asciende a la cuantía de CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS Y SIETE CÉNTIMOS (50.730,07€), IVA excluido.

El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria  933-632-05 del vigente Presupuesto Municipal.

Artículo 4 .- DURACIÓN DEL CONTRATO

 

Las obras deberán comenzar en el plazo  de 10 días desde la  formalización  del contrato y tendrán que estar finalizadas  en todo caso con fecha  30 de junio de 2018, debiendo estar la obra totalmente ejecutada a tal fecha.

Artículo 5.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

 

Podrán presentar ofertaslas personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.

Así mismo, como ya se ha referido anteriormente en el artículo1, dada la complejidad en la ejecución  del capítulo 1 del proyecto, referido a las cubiertas, al tratarse de cubierta tradicional a base de pastos de castañuela, será requisito imprescindible  la acreditación de  experiencia en el sector de cubierta tradicional a base de  pastos de castañuela.

 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrá realizarse mediante declaración responsable otorgada según el Anexo I.

 

Artículo 6 .- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.-

 

Las ofertas se presentarán en el registro de entrada de este  Ayuntamiento  sito en la Plaza España s/n, en horario de atención al público,  en el plazo de QUINCE DÍAS desde la recepción de la invitación a participar o publicación a tal respecto.

Las ofertas podrán asimismo presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.

En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda “ OFERTA PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA “REHABILITACIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA CHOZAS MARISMEÑAS” (PLANES INVIERTE 2017)”La denominación de los sobres es la siguiente:

—o o o Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B»: Oferta Económica y documentación.

 

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

 

a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración según el Anexo I al presente Pliego.

b)  Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

c)    Experiencia acreditada en el sector de cubierta tradicional a base de  pastos de castañuela, según el capítulo 1  de cubiertas del proyecto.

 

SOBRE «B»

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

 

b)Oferta económica  mediante  mejoras a ejecutar.

 

Artículo 7.- CRITERIOS ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

 

Serán criterios para la selección de la oferta más ventajosa los siguientes:

 

a)     Oferta económica: Ya que la obra será adjudicada al tipo, se valorará la oferta económica en función de las mejoras a ejecutar por la empresa licitadora de entre las siguientes:

 

-M² de pintura  de interior y exterior  sobre paramentos verticales, color blanco, incluidas las posibles  pequeñas reparaciones del paramento. (Precio estimado 4€/m²): 1 punto por cada 10 m².

 

Artículo 8.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.-

 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

 

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

 

Artículo 9.- APERTURA DE OFERTAS Y SELECCIÓN OFERTA MÁS VENTAJOSA.-

 

La apertura de ofertas  y  la selección de la oferta más ventajosa tendrá  lugar el día hábil siguiente a la conclusión del plazo de presentación de las mismas por el órgano de contratación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 3 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 delTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

 

Artículo 10.- GARANTIA DEFINITIVA .-

 

El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La garantía   se constituirá mediante la retención en el precio.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

.

Artículo 11.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-

 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

 

Artículo 12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos

 

 

Artículo 13.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.-

 

Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas:

—o o o Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.

—o o o El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).

—o o o El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  para los supuestos de subcontratación

—o o o Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

—o o o El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

—o o o Gastos exigibles al contratista. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la obra, el contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las características que se establezcan.

Artículo 14.- FACTURAS.-

 

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar Certificaciones de la obra ejecutada así como la factura correspondiente a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica:

a) Que el código DIR3 es L01110374

b) Que la oficina contable es la Unidad de Intervención

c) Que el órgano gestor es la Unidad de Intervención

             d) Que la unidad tramitadora es  la Unidad de Intervención

 

Artículo 15.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.-

 

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio Básico de Seguridad del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos.

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral para la apertura del Centro de trabajo. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.

Artículo 16.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Se establece un plazo de garantía de UN AÑO, a contar desde la recepción de las referidas obras  o de SEIS MESES, siempre que se cumplan los requisitos previstos  en el artículo 102.5 párrafo segundo del TRLCSP.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.

 

Artículo 17.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras en los ámbitos de su respectiva competencia.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

 

Artículo 18.-PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.-

 

 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

 

Artículo 19.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.-

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

 

Artículo 20.- RÉGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.-

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

Trebujena, 27 de noviembre de 2017.

ANEXO I

« MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación ________________________________, ante ________________________

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del suministro de ___________________.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato de suministro consistente en ___________________, en concreto:

 

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

— Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica.

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato.

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es __________________________.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

 

Firma del declarante,

 

 



ANUNCIOLICITACIONPERFIL.pdf PLIEGOCHOZAS.pdf

Si lo desea puede valorar este contenido

Valoración: 0

Votos: 0

Volver

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información

Aceptar y cerrar